中南财经政法大学学生宿舍修缮项目工程总承包第2次答疑(标段编号HBSJ-202509FJ-206001001)-WM视讯官网

招标动态

HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD

Meet laws and regulations to meet customer needs，，，，，National
tendering agency integrity unit

您的位置：

中南财经政法大学学生宿舍修缮项目工程总承包第2次答疑(标段编号HBSJ-202509FJ-206001001)

分类：澄清答疑

作者：第八事业部招标一部

宣布时间：2025-10-02

阅读量：1943

打印

各潜在投标人：

为了利便各投标单位更直观和准确地掌握本项目招标文件的要求，，，，，现就投标人对本项目提出的疑问举行回复。。。。。。。。因部分提问内容与第1次澄清答疑内容重复，，，，，部分澄清答疑详见第1次澄清答疑。。。。。。。。本次澄清答疑作为招标文件的组成部分，，，，，请各投标人实时下载审查：

问题1：评分步伐中要求投标人近5年工程获奖须提供响应证书彩色扫描件；；；；；投标文件名堂“7-3 近年投标人获工程（设计）质量奖项和获表扬情形表”备注中要求：获工程质量奖项情形”的证实资料应附中标通知书(若有)、条约协议书、工程吸收证书或工程完工验收证书(工程完工验收备案证)、颁奖机构揭晓的获奖证书或表扬文件及其他证实质料等扫描件。。。。。。。。“获设计质量奖项情形”的证实资料应附中标通知书(若有)、条约协议书、颁奖机构揭晓的获奖证书或表扬文件及其他证实质料等扫描件。。。。。。。。是否可以明确为：工程获奖相关资料仅需提供获奖证书或获奖文件扫描件，，，，，不需要提供中标通知书、条约协议书、完工验收证实等质料？？？？？？？

答：按评标步伐执行。。。。。。。。

问题2：评分步伐中类似项目业绩要求同时提供中标通知书、条约协议书、施工允许证(若有)、工程吸收证实或工程完工验收证实(工程完工验收备案证)、天下修建市场羁系公共效劳平台(四库一平台)盘问截图及链接，，，，，其中的“工程吸收证实或工程完工验收证实（工程完工验收备案证）”是否指是否指五方盖章的完工验收证实资料即可？？？？？？？

答：是的。。。。。。。。

问题3：招标文件要求投标人提供近三年财务审计报告，，，，，未要求提供附注部分。。。。。。。。由于投标系统限制投标文件容量，，，，，为包管标书质量，，，，，财务审计报告是否可以不提供附注部分？？？？？？？

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题4：投标文件名堂中投标函附录提供了两个表格，，，，，两个表格条约条款号纷歧致。。。。。。。。讨教填写哪一个表格？？？？？？？

答：投标人凭证现真相形自行思量。。。。。。。。

问题5：“招标工程量模拟清单”单项工程和单位工程的排序是否可凭证“招标工程量模拟清单”EXCEL文件夹顺序排序。。。。。。。。报价规模含设计，，，，，最高投标限价中未明确设计费限价，，，，，且“招标工程量模拟清单”中无设计费报价清单，，，，，讨教怎样体现设计费报价。。。。。。。。

答：设计费包括在建安工程费内里，，，，，不但独列支，，，，，随建安工程费一同支付。。。。。。。。

问题6：“招标工程量模拟清单”未明确各单位工程取费专业。。。。。。。。例如单位工程“中区8、9、10#配套及室外景观”单位工程取费专业“衡宇修建工程”照旧“市政工程”照旧“绿化工程”。。。。。。。。

答：本项目为衡宇修建工程中的修缮工程，，，，，投标单位按响应专业规范记着

问题7：封阳台计划底部女儿墙是否为混凝土能遭受玻璃窗的荷载？？？？？？？

答：拜见图纸中阳台栏板大样图,封阳台计划底部的墙体为加气块混凝土（植筋新做窗台板），，，，，经结构复核,能遭受玻璃窗的荷载。。。。。。。。

问题8：现有立面攀援的热水管和电网线如那里置，，，，，是否为此次刷新规模？？？？？？？

答：现有立面攀援的热水管不在此次刷新规模内；；；；；电网线在此次刷新规模内，，，，，线路规整。。。。。。。。

问题9：智能化施工界面，，，，，除宿舍门禁、光线入户要新增刷新，，，，，其余已有监控、宿舍一层大堂道闸等是否需要刷新？？？？？？？

答：已有监控、宿舍一层大堂道闸等均需做�；；；；；ば圆鹱八剂俊�。。。。。。。

问题10：现场已有应急照明、火灾报警系统是否需要刷新升级？？？？？？？

答：现场已有应急照明拆除后新做，，，，，现状火灾报警器�；；；；；ば圆鹱埃�，，，，明装线路改为暗敷。。。。。。。。

问题11：消防水和雨水系统是否在本次刷新规模？？？？？？？

答：消防水不在此次刷新规模内；；；；；雨水系统在此次刷新规模内。。。。。。。。

问题12：招标文件P75页“工程内容及规模”显示分两个阶段施工，，，，，讨教是否对两个施工阶段有详细开完工时间要求？？？？？？？

答：中标人进场后凭证招标人要求执行

问题13：P77 页

第四章?条约条款??第一节?条约协议书“四、签约条约价与条约价钱形式 2. 条约价钱形式：条约价钱形式为牢靠单价条约。。。。。。。。牢靠综合单价指承包人投标时凭证发包人给的清单自主填报的综合单价。。。。。。。。”模拟清单中的综合单价报价没有约定接纳的定额及取费文件版本，，，，，是否明确为投标人自行思量综合市场报价填报，，，，，无需提供定额组价明细？？？？？？？

答：本项目最高限制体例参照2024年定额，，，，，请投标人凭证自身情形综合思量报价；；；；；

问题14：P140 页

第四章?条约条款?专用条约条件?“14.3 结算款支付：承包人先将质量包管金(结算审计价钱的 1.5%）转入发包人指定账户，，，，，发包人再支付至结算审计价钱的 100%；；；；；”建议质保金由结算尾款中扣留1.5%质保期满后再行支付（或提供结算价1.5%的质保履约保函先行支付至结算价100%）。。。。。。。。

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题15：P211页

第七章?投标文件名堂??十、价钱清单?要求填报各单项工程用度汇总，，，，，没有明确是否需要提供各单项工程（如建安费）模拟清单报价，，，，，条约约定条约牢靠综合单价指承包人投标时凭证发包人给的清单自主填报的综合单价。。。。。。。。投标报价是否需提供模拟清单价钱文件做为附件增补？？？？？？？

答：软件版的工程量模拟清单已上传提供，，，，，凭证软件版的工程量模拟清单举行报价后，，，，，将完整的已标价清单上传至“价钱清单”节点，，，，，详细详见澄清答疑后的招标文件。。。。。。。。

问题16：招标文件中的第七章投标文件名堂与新点投标文件制作软件中导出的文件名堂纷歧致，，，，，导出的投标文件名堂中每一章节无大问题，，，，，最终上传投标文件名堂以哪个版本为准？？？？？？？请予以明确！

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题17：投标人须知正文部分，，，，，3.1.1（5）拟分包项目情形表（适用于非政府采购工程），，，，，第七章投标文件名堂中的“五、拟分包项目情形表”没有备注，，，，，拟接纳分包情形下，，，，，投标文件需要做此表吗？？？？？？？

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题18：首义校区40栋与41栋之间庭院现状中有晾晒设施，，，，，按初设计划现状晾晒设施无法保存，，，，，讨教刷新后是否还需要新建晾晒设施。。。。。。。。

答：中庭晾衣设施�；；；；；ば圆鸪�，，，，刷新后景观庭院不设置晾晒区域，，，，，各宿舍阳台区域均设计了晾衣绳。。。。。。。。

问题19：临湖宿舍1-5栋修建周围散水是否在本次刷新规模。。。。。。。。

答：临湖1-5栋宿舍周围散水在本次刷新规模内。。。。。。。。

问题20：中区学生宿舍10号楼景观刷新区域内的弱电机房及多功效房外立面刷新是否在本次刷新规模。。。。。。。。

答：弱电机房及多功效房外立面刷新在本次刷新规模内。。。。。。。。

问题21：中区学生宿舍7号楼有结构加固图纸，，，，，讨教是否有结构判断资料。。。。。。。。

答：该加固图纸非楼栋的整体加固，，，，，为楼栋背面阳台底部的局部增强。。。。。。。。

问题22：凭证招标通告中的工期要求“工期305日历天，，，，，妄想开工日期2025-11-1”，，，，，团结通用条约条款形貌“条约中按天盘算时间的最先当天不计入日最先盘算。。。。。。。。限期最后一天的阻止时间为当天24:00”，，，，，完工日期应该为2026年9月2日24：00，，，，，与前附表中的“妄想完工日期：2026-09-01 00：00：00”相矛盾，，，，，是否以总工期为准？？？？？？？

答：此处为妄想开工和妄想完工时间，，，，，以总工期为准。。。。。。。。

问题23：请明确本项目工程资料凭证什么标准体例，，，，，是否凭证JGJ/T185-2009《修建工程资料治理规程》等相关规范要求的条目体例？？？？？？？工程资料内部交档凭证什么目录要求实验？？？？？？？

答：凭证JGJ/T185-2009《修建工程资料治理规程》执行。。。。。。。。

问题24：本项目位于中南财经政法大学校内，，，，，对现场清静文明施工和施工时间段有无特殊要求？？？？？？？

答：进场后按学校相关划定执行。。。。。。。。

问题25：首义校区40、41栋宿舍，，，，，南湖校区中区8、9、10栋宿舍涉及室外给排水、强弱电管网开挖及回填事情，，，，，将对室外园林景观和蹊径造成破损，，，，，涉及恢复问题，，，，，但招标清单无此项，，，，，是否增项报价？？？？？？？

答：首义40、41栋宿舍室外景观和蹊径工程量详见室外景观图纸。。。。。。。。中区8、9、10栋宿舍庭院地面翻新，，，，，详见响应室外景观图纸。。。。。。。。模拟清单含此项内容。。。。。。。。

问题26：专用条约条件第1.3条执法部分划定的适用于条约的其他规范性文件不敷完善。。。。。。。。

为了在条约履约历程中明晰适用于条约的规范性文件，，，，，阻止条约双方爆发争议，，，，，建议增添“《中华人民共和国修建法》、《建设工程质量治理条例》、《建设工程清静生产治理条例》、《修建工程施工发包与承包计价治理步伐》、《包管农民工人为支付条例》、湖北省住房和城乡建设厅宣布的《关于调解我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》《关于新冠肺炎疫情防控时代建设工程计价治理的指导意见》、《市城建局关于调解武汉市衡宇修建、市政工程和园林绿化工程清静文明施工费计价划定的通知》、《衡宇修建和市政基础设施项目工程总承包管理步伐》、《湖北省衡宇修建和市政基础设施项目工程总承包管理实验步伐》”。。。。。。。。

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题27：专用条约条件第1.5条条约文件的优先顺序约定，，，，，将招标文件、投标函及投标函附录的诠释顺序放在了专用条约条件和通用条约条件之前。。。。。。。。

招标文件系要约约请，，，，，投标书及其附件属于要约，，，，，投标人中标后招标人向投标人发出的中标通知书属于允许。。。。。。。。并且，，，，，在项目中标后，，，，，双方还会对条约详细条款举行探讨谈判，，，，，可能会对招投标文件中的部分内容举行修改调解。。。。。。。。因此，，，，，专用条约条件和通用条约条件的诠释顺序应优于招标文件、投标函及投标函附录。。。。。。。。

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题28：专用条约条件第1.13条责任限制约定，，，，，承包人对发包人赔偿责任的最高限额为签约条约价。。。。。。。。

鉴于该项目签约条约价有6000万余元，，，，，若以此为最高限额，，，，，关于承包人而言责任较大。。。。。。。。建议修改为最高责任限制为签约条约价的5%。。。。。。。。

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题29：专用条约条件第4.2条履约担保要求承包人提供履约担保

招标文件第二章投标人须知前附表第7.3.2条划定是不需要提交履约担保的，，，，，此处要求承包人提供履约担保与招标文件相冲突，，，，，并且该项目发包人也未提供支付担保。。。。。。。。建议承包人无需提供履约担保。。。。。。。。

答：无须提供。。。。。。。。

问题30：专用条约条件第4.4.2条要害职员替换约定，，，，，“（2）未经发包人赞成承包人不得替换投标文件中确定的项目主要职员，，，，，且项目司理或手艺认真人不得加入本工程无关的其他任何项目，，，，，不然，，，，，发包人经查实，，，，，发包人向承包人收取条约价款 10%的罚金。。。。。。。。若承包人确须替换项目司理或手艺认真人，，，，，经发包人面试及格、书面赞成方可替换，，，，，且需向发包人支付条约总价款 1%的违约金（除不可抗力因素外）。。。。。。。。承包人确需替换其他职员（除项目司理及手艺认真人外）时，，，，，拟替换职员的资质和资历不可低于原定职员，，，，，并应提前 7 天以书面形式向工程师申请，，，，，经工程师、发包人审查赞成后方可调解，，，，，且承包人需向发包人支付条约总价款 0.5%的违约金（除不可抗力因素外）。。。。。。。。”

此处约定若承包人需要替换项目司理或其他职员，，，，，即便经发包人赞成的，，，，，承包人仍需要向发包人划分支付条约总价款1%或0.5%的违约金，，，，，显属不对理。。。。。。。。建议删除此处关于违约金的表述。。。。。。。。

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题31：专用条约条件第8.7.2条因承包人缘故原由导致工期延误约定，，，，，逾期完工违约金的盘算标准：如因承包人缘故原由导致工程逾期完工，，，，，发包人有权凭证现实推迟完工天数和人民币 5000 元/天的标准盘算逾期完工违约金。。。。。。。。逾期完工违约金最高限额：签约条约价的 3%。。。。。。。。

此处约定施工工期违约的，，，，，每次违约金5000元，，，，，最高限额为签约条约价的3%。。。。。。。。鉴于该项目签约条约价6000万余元，，，，，工期违约最高限额为180万余元，，，，，工期违约责任较重。。。。。。。。建议调解为，，，，，逐日违约金1000元，，，，，最高限额为签约条约价的1%。。。。。。。。

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题32：专用条约条件第13.8条市场价钱波动引起的调解明确约定本项目不适用。。。。。。。。

该项目工期有300天，，，，，在履约历程中可能会泛起质料价钱异常波动，，，，，人工费政策性调解等情形的爆发，，，，，若将该危害所有由承包人肩负显失公正。。。。。。。。并且，，，，，质料价钱调解关于发承包双方而言都是公正的，，，，，质料价钱可能提高，，，，，也可能会降低。。。。。。。。因此，，，，，建议该条约质料调差明确可以调解的质料种类、幅度及基期价钱，，，，，同时明确若本条约推行时代政府部分出台新的人工费调解文件的，，，，，凭证新的人工费文件执行。。。。。。。。

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题33：专用条约条件第14.3.1条工程进度付款申请约定，，，，，“（3）结算款支付：承包人先将质量包管金(结算审计价钱的 1.5%）转入发包人指定账户，，，，，发包人再支付至结算审计价钱的 100%；；；；；（5）收款方资料Ｆ婢项目设置共管账户：本条约规模内的所有付款，，，，，发包人统一支付给指定的银行账户，，，，，相关要求和账户信息如下：承包人应设立一个和发包人共管的效劳于本项目的银行账户，，，，，发包人向该共管账户拨付的工程款，，，，，由共管账户转出时必需经由发包人批准(承包人需提供付款用途的响应资料)后方可支付，，，，，发包人审批的时间一样平常为 5 至 7 个事情日。。。。。。。。”

该条要求在结算款支付时，，，，，承包人需要先将结算审计价钱的1.5%转入给发包人指定账户，，，，，此种质保金预留方法对发承包双方而言都较量贫困且不常见，，，，，也与现在国家提倡的用质保金保函的形式替换质保金相违反。。。。。。。。因此，，，，，建议承包人在收取结算尾款时向发包人提交结算审计金额1.5%的银行质保金保函即可。。。。。。。。同时，，，，，若设立共管账户会影响承包人收款的效率，，，，，进而影响关于下游款子的支付，，，，，建议作废关于共管账户的要求。。。。。。。。

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题34：专用条约条件第14.3.1条工程进度付款申请2.其他约定，，，，，“（2）所有款子的支付，，，，，必需凭证财务拨款进度安排支付，，，，，详细按学校制度执行。。。。。。。。如因财务资金拨付导致的拖延支付，，，，，承包人予以明确，，，，，并放弃追究发包人的所有违约责任。。。。。。。。拖延付款的，，，，，发包人无需向承包人肩负利息或资金占用费损失。。。。。。。。”

此处约定若财务资金拨付导致的拖延支付，，，，，发包人无需肩负任何违约责任显失公正。。。。。。。。在施工历程中，，，，，发包人即便未实时付款，，，，，但承包人仍然需要肩负向下游分包分供单位及农民工的付款责任，，，，，承包人会肩负重大的资金压力，，，，，爆发资金本钱。。。。。。。。因此，，，，，建议此处调解为若发包人延迟付款的，，，，，按执法划定向承包人支付利息或资金占用损失。。。。。。。。

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题35：专用条约条件第14.5.2条完工结算审核约定，，，，，“发包人审批完工付款申请单的限期：?经发包人审计部分举行结算审计，，，，，发包人按审计报告最终审定金额结算工程价款。。。。。。。。工程结算最终以学校审计部分出具的审计报告为准。。。。。。。。�？？？？？Ｍ旯そ崴闵蠹粕蠹趼剩ㄉ蠹趼�=审减金额/送审金额）在 5%以下的，，，，，施工单位无需肩负审计费；；；；；完工结算审计审减率在 5%（含）以上时，，，，，该项目审计费所有由施工单位肩负，，，，，并在下达审计报告时从审定金额中扣除。。。。。。。。如学校结算审计步伐爆发转变，，，，，则按新文件标准执行”。。。。。。。。

一样平常而言审减率在10%都属于正常水平，，，，，此处约定审减率为5%较为苛刻，，，，，建议调解为10%。。。。。。。。并且，，，，，此处约定只要审减率在5%以上的，，，，，审计费所有由施工单位肩负也不对理，，，，，一样平常而言，，，，，施工单位仅需要肩负逾额审计费，，，，，基础审计费应当由发包人自行肩负。。。。。。。。该处形貌的如学校结算审计步伐爆发转变，，，，，则按新文件标准执行也建议删除。。。。。。。。

答：按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题36：专用条约条件第20.4条仲裁或诉讼约定，，，，，“因条约及条约有关事项爆发的争议，，，，，条约当事人可以在专用条约条件中约定以下一种方法解决争议：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；；；；；（2）向有统领权的人民法院起诉”。。。。。。。。

仲裁或诉讼应当二选一，，，，，不然会导致关于仲裁的约定无效，，，，，此处发包人并没有举行选择。。。。。。。。因接纳法院诉讼方法程序冗杂，，，，，费时艰辛，，，，，且倒运于守旧双方的商业神秘，，，，，建议接纳向武汉仲裁委员会申请仲裁的方法解决争议。。。。。。。。

答：按详细事项选择处置惩罚方法。。。。。。。。

问题37：招标文件P157，，，，，项目概况中提到“分为两个阶段施工，，，，，阶段一主要为完成样板间及首义40#、41#两栋学生宿舍整体修缮事情”，，，，，内里的样板间是否为起源设计图纸中首义裙房与庭院?请明确;

答：样板间为学生宿舍。。。。。。。。

问题38：招标文件中设计部分(承包人建议书)分值15分，，，，，P64表2.2.4(1)和(3)中评分因素前5项分值15分是否为设计部分(承包人建议书)内容?

答：是的，，，，，按招标文件及相关划定执行。。。。。。。。

问题39：初设图纸中临湖1栋修建面积缺失，，，，，请明确。。。。。。。。

答：临湖1栋总修建面积为5384.85平方米（注：临湖1栋仅做外立面翻新）。。。。。。。。

问题40：请提供室外小市政现状图，，，，，以便准确估算工程量，，，，，及相识设计的事情及工程量。。。。。。。。

答：本项目不涉及室外小市政。。。。。。。。

问题41：当招标图纸中的形貌工程量多于、少于工程量清单的形貌，，，，，该如那里置？？？？？？？

答：在报价中综合思量。。。。。。。。

问题42：当招标图纸中的形貌事情内容，，，，，跟工程量清单的事情内容形貌有差别或差别之处，，，，，该如那里置？？？？？？？

答：以图纸为准。。。。。。。。

问题43：投标人发明工程量清单有缺、漏项时，，，，，该如那里置？？？？？？？

答：可以增补，，，，，但报价不可凌驾最高限价。。。。。。。。

问题44：妄想开工日期2025.11.1 ，，，，，请提供各楼栋的腾退妄想，，，，，以便妄想项目的总控妄想。。。。。。。。

答：进场后按学校划准时间组织施工。。。。。。。。

问题45：拆除作业保存少难免会爆发施工噪音，，，，，请提供施工时段限制的要求，，，，，以便体例施工组织妄想。。。。。。。。

答：一样平常为上午8：00-12：00;下昼14：00-18：00，，，，，施工时间集中在寒暑假。。。。。。。。

问题46：发包人要求的附件一主要需求质料清单中含制品钢制防盗门、防火门，，，，，本次刷新翻新是否包括整体购置替换？？？？？？？户内门是否知足规范要求即可无需强制接纳钢制门及智能联网门锁？？？？？？？

答：包括。。。。。。。。本次刷新翻新包括门的整体购置替换；；；；；为知足业主需求，，，，，均应按图纸要求接纳响应的钢制门及智能联网门锁。。。。。。。。

问题47：工程量清单，，，，，中区11栋、中区12栋、临湖5栋，，，，，并没有笔直运输，，，，，讨教怎样思量相关的工程量计费？？？？？？？

答：可以自行增补，，，，，但投标报价不可凌驾最高限价；；；；；

问题48：临湖2、3 、4栋的强电图纸中，，，，，有关等电位毗连的事情，，，，，在工程量清单中没有反应。。。。。。。。

答：思量在等电位装置清单中。。。。。。。。

问题49：首义40 、41栋的给排水工程量清单中，，，，，热水系统没有热水器的要求，，，，，请澄清电热水器是否由其他分包供应及装置。。。。。。。。

答：由其他分包供应装置。。。。。。。。

问题50：临湖2、3、4栋；；；；；中区7、8、9、10栋的给排水系统中，，，，，集中热水系统没有刷卡龙头，，，，，请确认，，，，，宿生使用热水时，，，，，是否需要刷卡控制。。。。。。。。

答：由其他分包完成。。。。。。。。

问题51：临湖1栋-0.45~ ±0.00外墙为面砖勒角，，，，，轴15~轴1、轴D~轴A 、轴A~轴D现状立面图显示拆除现状面砖勒角，，，，，新做石材勒角，，，，，而修缮后立面图显示该部位为调试真石漆。。。。。。。。以哪个要求为准？？？？？？？该部位清单中亦未显示包括该部位石材勒角工程量。。。。。。。。

答：以修缮后的立面图做法为准，，，，，现状勒角拆除后，，，，，新做真石漆。。。。。。。。若清单中未包括此部分工程量，，，，，可以自行增补，，，，，但投标报价不可凌驾最高限价。。。。。。。。

问题52：品牌内外，，，，，关于六类非屏障网线的品牌都是几个强电的品牌，，，，，好比，，，，，红旗、上上；；；；；建议招标人替换六类非屏障网线的品牌。。。。。。。。

答：六类非屏障网线品牌：秋叶源，，，，，绿联，，，，，泛达等一律以上品牌采购。。。。。。。。

问题53：招标文件P139页，，，，，建安工程费接纳建安工程费封顶下的牢靠综合单价，，，，，讨教是否明确为结算时不可凌驾投标价，，，，，现实结算缺乏中标价时扣除？？？？？？？凌驾条约规模变换是否单独增添？？？？？？？

答：结算时不可凌驾条约价，，，，，现实结算。。。。。。。。

问题54：本工程为线上开标，，，，，招标文件有现场开标地点，，，，，投标人是否需派专人抵达开标所在期待开标？？？？？？？

答：线上开标。。。。。。。。

问题55：新点投标文件制作软件中，，，，，投标名堂价钱：清单部分，，，，，给定的文档是否为通例模板？？？？？？？本次投标我单位按招标清单导出响应报表的PDF上传即可？？？？？？？

问题56：如无外地造价师CA锁，，，，，报价部分是否可用物理章签字盖章后的扫描件？？？？？？？

答：可以。。。。。。。。

问题57：投标人须知中妄想完工日期：2026-09-01 00：00：00能否更改为2026年9月1日。。。。。。。。

答：为文件制式名堂，，，，，以招标文件及相关划定为准。。。。。。。。

问题58：能否提供各校区总平面图用于制作投标文件“附表五：施工总平面图”？？？？？？？

答：本项目为维修项目，，，，，以现有图纸为基础举行施工总平图安排。。。。。。。。

问题59：招标文件评标步伐中第 2.2.4（2）中关于类似项目业绩的形貌中，，，，，业绩的工程吸收证实或工程完工验收证实(工程完工验收备案证)，，，，，讨教业绩完工验收报告是否也属于工程完工验收证实，，，，，请明确？？？？？？？

答：是的。。。。。。。。

问题60：是否可以提供临湖 1-5 栋的园地平面图，，，，，请明确？？？？？？？

答：临湖?1-5栋室外园地刷新不在本次刷新规模内。。。。。。。。

问题61：需提供可研报告，，，，，计划文本及图纸资料。。。。。。。。请明确？？？？？？？

答：项目资料已提供，，，，，请各投标人实时下载。。。。。。。。

问题62：凭证软件版的工程量模拟清单举行报价后，，，，，上传至“价钱清单”节点。。。。。。。。讨教上传的文件是否上传软件导出的单价剖析表等附表，，，，，照旧只需上传原excel模拟清单的单价和总价？？？？？？？

若是招标文件与澄清答疑纷歧致的，，，，，以本次澄清答疑为准。。。。。。。。各投标人在湖北省电子招投标生意平台实时审查本次澄清答疑。。。。。。。。

中南财经政法大学

WM视讯官网

2025年10月02日

上一篇：大冶市矿区绿电绿氢制储加用一体化氢能矿场综合建设项目（制氢工厂二期）终止通告

下一篇：江陵县兴发建设工程检测有限公司标准化实验室升级刷新项目-实验室仪器采购更正通告

关于WM视讯官网新闻中心招标动态人才招聘经典项目

组织架构声誉证书 WM视讯官网精英

WM视讯官网新闻党建风范学习专栏

招标通告中标公示澄清答疑

人才招聘

招标项目造价项目咨询项目外贸项目

官方公众号

手机网站